窗帘买卖协议

窗帘买卖协议

　　在当今社会生活中，我们用到协议的地方越来越多，协议能够成为双方当事人的合法依据。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的窗帘买卖协议，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

窗帘买卖协议1

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　乙方：_________(以下简称乙方)

　　经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：

　　1、大堂：纱编号(8)，幅2.8米，实际窗宽尺寸___米，实际窗高尺寸为3.75米，按照窗户定做价每米______元，(做帘头每米按窗宽加60元米如不做则不处)，总计金额为人民币_____元。

　　2、二楼纱编号(8)，幅高2.8米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高2.8米，按照窗户定做价每米_____元，(做帘头每米窗宽加60元，如不做则不算)，总计金额为人民币_________元。

　　3、会议室：布编号(18)，幅高2.8米，纱编号(18)幅高

　　2.8米，实际窗宽55米，窗高3.5米，按照窗户定做价为每米____元，总计金额为人民币______元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。

　　4、工期要求：根据工程制作要求大堂会议室工期为____天完工。

　　5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。

　　6、付款方式：经双方商定，自合同签定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安装完工后，甲方在一周内完成验收并付清余款，(一周内甲方未验收视为验收合格);

　　7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方使用后，乙方有义务指导甲方正确使用，________年内甲方在使用过程中出现问题(非人为损坏)乙方24小时内做出处理意见(处理过程中产生的任何费用由乙方承担)。

　　本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　开户银行：________银行帐号：________

　　地址：________电话：________

　　________年____月____日

窗帘买卖协议2

　　卖方：

　　买方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫 张;窗帘 个;台裙 张总价为____人民币大写____元整。

　　注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　当面交付现金;

　　通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　乙方自行送货安装。

　　交货工期为____日。

　　交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　违约责任

　　乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。

　　甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　补充条款:

　　甲方：

　　乙方：

　　传真：

　　传真：

　　电话：

　　电话：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

窗帘买卖协议3

　　卖方：(乙方)

　　买方：(甲方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 x元整(小写x 元x )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 x元整(小写 x元 x) ，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　(1)当面交付现金;

　　(2)通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1.乙方自行送货安装。

　　2.交货工期为____日。

　　3.交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　(1)违约责任

　　1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘、坐垫 、台布 、应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的'违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、 其他约定

　　本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。 补充条款

　　甲方：

　　乙方：

　　传真：

　　传真：

　　电话：

　　电话：

　　________年____月____日

　　20________年____月____日

窗帘买卖协议4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合美景商务酒店实际，制作及安装窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。

　　一、 工程内容：

　　1.工程量：五层会议室3套窗帘(含十字麻棉纱帘)、大厅纱2个(尺寸规格附现场实际量取尺寸)

　　2.窗帘布艺：五层会议室为高档棉麻布，纱帘为十字棉麻纱。大厅纱为绣花高档纱帘，花边、接头。窗帘带绑带。

　　3.制作要求：由乙方提供窗帘样品，以甲方指定的样品为准，进行安装，尺寸大小应根据窗户为准，要求保证质量，做到美观大方，安装牢固，使用自如。

　　二、 工程总价： 。

　　三、 付款方式：签订本合同时甲方支付 元，安装完毕验收合格后支付剩余款 元。

　　四、 工期为 天。从20xx年 月 日至 年 月 日。

　　五、 责任和义务

　　1.甲方协助乙方做好相关的协调工作，提供有利的施工环境，如因甲方原因导致乙方不能按时施工安装的，则工期顺延。

　　2.在生产前提供样品代甲方确认，并按甲方所选定的样品提供优质产品。

　　3.按时保质保量完成合同工作内容，乙方如未按时完成合同工作，每延期一天应向甲方支付合同总金额10%的违约金。

　　4.安装后验收时如不能正常使用，乙方应无条件及时维修或更换。

　　5.在保修期内出现非人为的`质量问题，乙方负责免费维修或更换配件。

　　6.乙方对安装完工验收合格且甲方付清全部货款后，产品质保期为 年。 保修范围为安装窗帘的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。

　　六、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。附窗帘尺寸清单 张。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表：

　　身份证号码：

　　联系方式：

　　联系方式：

　　年 月 日

窗帘买卖协议5

　　买方：(甲方)

　　卖方：(乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：

　　合同增加项目为坐垫__张;窗帘__个;台裙__张总价为人民币大写__元整(小写￥ 元 )。(不含税收，如需开发票另加 %税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写__元整(小写￥ 元 ) ，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

　　三、 交货方式、期限

　　乙方自行送货安装。

　　交货工期为__日 。

　　交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　(1)违约责任

　　乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　乙方未按合同规定期限交售，每逾期__天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　甲方拒收乙方按合同交售的窗帘、坐垫、台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、 其他约定

　　本合同的'未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　补充条款

　　甲方： 乙方：

　　传真： 传真：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

窗帘买卖协议6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

　　一：名称、价格、数量、金额：

　　注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的`运费及安装调试费等。

　　二：产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　三：交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

　　五：交货及安装时间：在20xx年1月15日前交货及安装完毕。

　　六 ：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

　　七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

　　八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

　　九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　经办人： 经办人：

　　签订合同日期：

窗帘买卖协议7

　　甲方：______

　　乙方：______

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

一、名称、价格、数量、金额：

　　注：以上合同总价根据现场实际结算；包括运抵甲方的'运费及安装调试费等。

　　二、产品要求：具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　三、交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。

　　四、结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

　　五、交货及安装时间：在____年______月______日前交货及安装完毕。

　　六、验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

　　七、安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

　　八、解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议，应由双方友好协商解决，如协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

　　九、本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

　　甲方（章）：______

　　乙方（章）：______

　　法人代表：______

　　法人代表：______

　　委托代理人：______

　　委托代理人：______

　　经办人：______

　　经办人：______

　　签订合同日期：______年____月____日

　　签订合同日期：______年____月____日

窗帘买卖协议8

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

　　名称数量单价总计

　　共计金额：

　　一、付款方式：

　　乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

　　二、乙方责任：

　　窗帘的'类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进行生产，安装.于_______年__月__日前安装完毕。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方须准时向乙方支付货款。

　　2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。

　　3、乙方于约定时间安装完毕,甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。

　　四、违约责任：

　　1、乙方若因自身原因而延误交付安装。每超过一天，须按合同总额2%日向甲方支付违约金。

　　2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额2%日向乙方支付违约金。

　　五、质量保证及售后服务：

　　乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)

　　六、补充条款：

　　1.窗帘高度实际：2.75米，超过2.75米的高度接高度接多少算多少。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　签约代表：签约代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　公对公转帐帐户和帐号：

　　公司名称：

窗帘买卖协议

窗帘买卖协议9

　　甲方：____________酒店（以下简称甲方）

　　乙方：____________（以下简称乙方）

　　经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：

　　1、大堂：纱编号（8），幅________米，实际窗宽尺寸_______米，实际窗高尺寸为________米，按照窗户定做价每米______元，（做帘头每米按窗宽加________元米如不做则不处），总计金额为人民币_____元。

　　2、二楼纱编号（8），幅高________米，实际窗宽尺寸________米，实际窗高________米，按照窗户定做价每米_____元，（做帘头每米窗宽加________元，如不做则不算），总计金额为人民币_________元。

　　3、会议室：布编号（18），幅高________米，纱编号（18）幅高

　　2。8米，实际窗宽55米，窗高3。5米，按照窗户定做价为每米____元，总计金额为人民币______元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。

　　4、工期要求：根据工程制作要求大堂会议室工期为____天完工。

　　5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。

　　6、付款方式：经双方商定，自合同签定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安装完工后，甲方在一周内完成验收并付清余款，（一周内甲方未验收视为验收合格）；

　　7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方使用后，乙方有义务指导甲方正确使用，________年内甲方在使用过程中出现问题（非人为损坏）乙方24小时内做出处理意见（处理过程中产生的任何费用由乙方承担）。

　　本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。

　　甲方：____________酒店管理有限责任公司

　　代表人：________________________

　　乙方：________________________

　　代表人：________________________

　　开户银行：________________市商业银行

　　帐号：____________________________

　　地址：________________________

　　电话：________________________

　　________年____月____日

窗帘买卖协议10

　　卖方： (乙方)

　　买方： (甲方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写元)。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整(小写元)，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　(1)当面交付现金;

　　(2)通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1.乙方自行送货安装。

　　2.交货工期为____日。

　　3.交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　(1)违约责任

　　1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的'窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　补充条款

　　甲方： 乙方：

　　传真： 传真：

　　电话： 电话：

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日

窗帘买卖协议11

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　为确保产品质量，维护甲乙双方的合法利益，本着对产品质量负责和实事求是的态度，经双方友好协商达成以下共识，作为甲乙双方之间的买卖交易的基本事项，适用于甲乙双方之间签订的每个交易合同(订单形式，以下简称“个别合同”)，甲乙双方应遵守并诚实履行基本合同和个别合同。

　　1、甲方向乙方购买产品时，由甲方以传真件的方式或邮件形式传给乙方，乙方收到后在三天内确认并回传给甲方，作为个别合同。

　　2、甲方根据次月的生产计划编制次月的加工送货排程，并提前三十天发出下一个月的订单，提前四十五天发预告给乙方，乙方按照甲方的计划如期纳入到甲方，确保甲方的正常生产。

　　3、产品外观品质及内在质量按图纸和封样件为准，甲方将严格按品质要求和封样件为标准来进行验收，如检验结果不良率超过%时，甲方将以书面形式或电话通知乙方，乙方根据实际情况选别或退货。乙方必须积极对应，确保甲方的按时出货。

　　4、产品包装：乙方提供的产品，除内在质量必须达标外，外观包装必须统一，以便甲方在用完产品后统一堆放属乙方的空包装，使其正常回收。

　　5、乙方在加工过程中应严格按照有关不含有害化学物质的'要求去做，乙方必须每年将加工产品送到SGS进行检测，其结果(报告)提交甲方，由甲方存档备案，同时向甲方保证其加工的产品，有害化学物质的含量不会超标，假如超标由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　6、产品付款：在每个月25日交货结束后，经双方对账确认无误后签字，并开具货款发票，按订单月月结60天付款(电汇或转帐)。

　　7、争议的解决：双方履行合同中发生争议时，首先应协商解决，协商不成时，任何一方均可按《民法典》的程序向法院起诉。

　　8、合同有效期为一年，即：。以上协议自双方签字后生效，有效期为一年，未尽事宜，双方协商成文，同具法律效力。

　　甲方：______________

　　代表：______________

　　日期：______________

　　乙方：______________

　　代表：______________

　　日期：______________

窗帘买卖协议12

　　卖方：________________（乙方）

　　买方：________________（甲方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：

　　合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写______________）元整（小写￥______________）。（不含税收，如需开发票另加________%税收）注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写______________）元整（小写￥______________）元），以下两种方式由甲方自愿选择：

　　（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1、乙方自行送货安装。

　　2、交货工期为10日。

　　3、交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　（1）违约责任

　　1、乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2、乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　3、甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　4、甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的`违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于_______年_____月_____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定

　　本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　甲方(签字)：________________

　　乙方(签字)：________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

窗帘买卖协议13

　　卖方：______________(乙方)

　　买方：______________(甲方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写______________元整(小写______________元)。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写______________元整(小写______________元)，以下两种方式由甲方自愿选择：

　　(1)当面交付现金;

　　(2)通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1.乙方自行送货安装。

　　2.交货工期为____日。

　　3.交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　(1)违约责任

　　1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的.违约金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

　　4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款甲方：乙方：传真：传真：电话：电话：________年____月____日20________年____月____日窗帘买卖合同范本二甲方：马鞍山XX公司乙方：____市红苹果窗帘布艺销售中心根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

　　一：名称、价格、数量、金额：注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

　　二：产品要求:具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　三：交货及安装地点：____省马____市海外海大楼伟星办公楼。

　　四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

　　五：交货及安装时间：在________年____月____日前交货及安装完毕。六：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

　　七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

　　八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

　　九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

　　甲方(章)：______________

　　法人代表：______________

　　委托代理人：______________

　　经办人：______________

　　乙方(章)：______________

　　法人代表：______________

　　委托代理人：______________

　　经办人：______________

　　签订合同日期：______________

窗帘买卖协议14

　　甲方：马鞍山伟星房地产开产有限公司

　　乙方：芜湖市红苹果窗帘布艺销售中心

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的`公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

　　一：名称、价格、数量、金额：

　　注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

　　二：产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　三：交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

　　五：交货及安装时间：在20xx年1月15日前交货及安装完毕。

　　六 ：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

　　七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

　　八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

　　九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

　　甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：

　　经办人： 经办人：

　　签订合同日期：

窗帘买卖协议15

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。

　　窗帘数量和价格统计表

　　一、付款方式：

　　乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。

　　二、乙方责任：

　　窗帘的类型、规格、颜色、材质，按甲方要求的样板进行生产，安装于xx年xx月xx日前安装完毕。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方须准时向乙方支付货款。

　　2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费由甲方自行承担。

　　3、乙方于约定的'时间内安装完毕，甲方于七个工作日内进行验收，未提出异议或逾期验收，均视为验收合格。

　　四、违约责任：

　　1、乙方若因自身原因延误交付安装，每超过一天，须按合同总额2%/日向甲方支付违约金。

　　2、甲方未按时支付货款，每超一天，须按合同总额2%/日向乙方支付违约金。

　　五、质量保证及售后服务：

　　乙方提供窗帘部分半年免费保修，配件部分提供一年免费保险(人为损坏除外)。

　　六、补充条款：

　　窗帘实际高度为2.75米，超过2.75米的高度按高度接多少算多少。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日